装饰装修工程施工合同新模板范本,发包方与承包方怎么写?

# 合同双方信息及引言

发包方(甲方):[甲方公司名称]
地址:[甲方公司地址]
联系方式:[甲方联系电话]

承包方(乙方):[乙方公司名称]
地址:[乙方公司地址]
联系方式:[乙方联系电话]

在当今社会,装饰装修工程对于提升空间品质和满足人们个性化需求起着至关重要的作用。为了确保装饰装修工程能够顺利、高质量地完成,明确双方权利义务,保障工程的合法合规进行,甲乙双方经友好协商,特签订本装饰装修工程施工合同。

签订本合同的背景在于,甲方拥有一处[具体地点]的空间需要进行装饰装修,以实现特定的功能布局和审美需求。而乙方凭借其专业的装修技术、丰富的经验以及良好的信誉,能够为甲方提供优质的装修服务。

本合同的签订具有重要的合法性和必要性。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。装饰装修工程施工合同作为建设工程合同的一种,受到法律的严格规范和保护。签订合同不仅是对双方意愿的明确表达,更是保障双方合法权益的有效手段。它明确了工程的各项要求、双方的权利义务以及违约责任等,使得双方在工程实施过程中有章可循,避免纠纷的发生。一旦出现争议,合同将成为解决问题的重要依据,维护双方的合法权益,确保装饰装修工程能够按照预期顺利完成,达到双方满意的效果,实现装饰装修工程的价值和意义。

# 合同主要条款
1. **工程概况**
- **工程地点**:[具体详细地址],明确工程所在的具体位置,以便双方准确知晓施工场地。
- **工程内容**:涵盖室内墙面装饰、地面铺设、天花板吊顶、水电线路改造等具体装饰装修项目,详细列举各项工作内容,避免后期争议。
- **工程规模**:精确测量并记录房屋的建筑面积、套内面积等数据,以及各房间的尺寸规格,为工程造价等提供依据。
2. **工程期限**
- **开工日期**:[具体年/月/日],此日期作为工程正式启动的标志,双方需严格遵守。
- **竣工日期**:[具体年/月/日],明确工程应完成的时间节点,确保按时交付使用。
3. **工程质量标准**
- 严格参照国家现行的装饰装修工程质量验收规范,如墙面平整度误差控制在极小范围内,地面瓷砖空鼓率不得超过规定比例等。
- 所用材料必须符合国家标准,如环保指标要达标,防火、防潮性能要符合要求。
- 施工工艺要精细,例如水电线路铺设应横平竖直,接口牢固,隐蔽工程需经过验收合格后方可进行下一步施工。
4. **工程造价及付款方式**
- **工程造价**:经双方共同核算,确定工程总造价为[具体金额]元,此价格包含所有材料、人工、设备等费用。
- **付款方式**:合同签订后,甲方支付工程预付款[预付款金额及比例];工程进度达到[具体进度节点]时,支付工程进度款[进度款金额及比例];工程竣工并验收合格后,支付至工程总造价的[验收合格后支付比例];剩余[质保金金额及比例]作为质保金,在质保期届满后无质量问题一次性支付。
5. **双方权利义务**
- **甲方权利义务**:有权对工程进度、质量进行监督检查;按合同约定支付工程款;提供施工所需的基础条件,如水电接入等。
- **乙方权利义务**:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工;自行采购符合要求的材料和设备;负责施工现场的安全管理,承担施工过程中的安全责任。
6. **工程变更与签证**
- 施工过程中,若甲方提出工程变更,需提前书面通知乙方,并经双方协商一致后签订变更协议。
- 变更导致工程造价增加或减少的,应相应调整合同价款。
- 涉及工程变更的签证单,双方需及时签字确认。
7. **竣工验收**
- 工程竣工后乙方应提交竣工验收报告,甲方在收到报告后[规定天数]内组织验收。
- 验收内容包括工程质量、工程内容是否符合合同要求等。
- 验收合格后双方签署竣工验收合格文件。
8. **违约责任**
- 若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应按照未付款项的[违约比例]向乙方支付违约金。
- 乙方若未按合同约定的质量标准和工期完成工程,应承担相应的返工费用,并按照合同总造价的[违约比例]向甲方支付违约金。
- 任何一方违反合同约定给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

《合同附则及其他事项》

本装饰装修工程施工合同自双方签字(或盖章)之日起生效。合同生效后,双方应严格履行各自的义务,不得擅自变更或解除。

若需变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面的变更协议。变更协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。变更协议应明确变更的内容、时间及双方的权利义务等事项。

合同的解除需满足以下条件之一:双方协商一致;因不可抗力致使合同无法履行;一方严重违反合同约定,经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正;法律法规规定的其他情形。合同解除后,双方应按照法律法规及合同约定处理善后事宜,包括但不限于已完成工程的结算、款项支付、材料设备的清理等。

本合同一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。合同文本应妥善保存,以备查阅。双方应指定专人负责合同的保管,确保合同文本的完整性和安全性。

关于争议解决方式,若双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商应在平等、自愿、公平的基础上进行,双方应充分沟通各自的意见和诉求,寻求达成一致的解决方案。若协商不成,双方可选择以下方式之一解决争议:
1. 提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。双方应按照仲裁机构的仲裁规则参与仲裁程序,承担相应的仲裁费用。
2. 向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应遵守法律法规及法院的相关规定,积极配合诉讼程序的进行。

通过明确合同的生效、变更、解除条件,以及合同份数、保存方式和争议解决方式等附则内容,确保本装饰装修工程施工合同的顺利履行,维护双方的合法权益,避免潜在的纠纷和风险。
share